工程合同逾期天天赔偿标准
由 Happy Knowledge 分享
时间:
1、
工程合同逾期天天赔偿标准
1.在工程合同中,若因承包人是什么原因致使工程逾期,违约金的计算标准一般根据工程总额的千分之五按天计算。这意味着,每逾期一天,承包人需要支付的违约金金额将基于工程总额的肯定比率来确定。
2.应该注意的是,具体的违约金数额并不是由国家硬性规定,而是由甲乙双方及有关单位在商谈合同时一同确定,并明确写入合同中。
2、导致工程延期是什么原因有什么
找法网提醒你,工程延期可能由多种缘由导致,包含但不限于以下几种状况:
1.发包人未能根据合同约定的条件提供开工所需的条件,致使工程没办法如期开始。
2.发包人未能按时支付工程款预付款、进度款,导致工程资金短缺,没办法正常进行。
3.工程师未能根据合同约定提供所需的指令、批准等,致使施工受阻。
4.设计变更和工程量增加,使得原有工期没办法完成。
5.非承包人缘由致使的停水、停电、停气等事件,累计超越肯定时长,影响施工进程。
6.发生不可抗力事件,如自然灾害等,致使工程没办法正常进行。
7.合同中约定的其他可能致使工期顺延的状况。
3、工程合同违约的法律依据
工程合同违约的法律依据主要源自《民法典》的有关规定。
依据《民法典》第五百八十二条至第五百八十五条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担违约责任。
1.具体的违约责任形式和赔偿金额可以参考当事人的约定确定,假如约定不清楚或者没约定,受损害方可以参考损失的大小合理选择请求他们承担相应的违约责任。
2.当事人可以约定肯定数额的违约金作为违约的赔偿,但约定的违约金数额不应过高或过低,应合理反映因违约导致的损失。
假如约定的违约金低于导致的损失,受损害方可以请求法院或仲裁机构予以增加;
假如约定的违约金过分高于导致的损失,违约方可以请求法院或仲裁机构予以适合降低。
上一篇:因政府缘由没办法履行合同如何解决
下一篇:口头协议纠纷如何解决
